建设工程施工合同
建设单位：****县*贤镇人民政府
施工单位：****
建筑工程合同书
建设单位（以下简称甲方）：****县*贤镇人民政府
施工单位（以下简称乙方）：****
****年度****县*贤镇沙墙村****，根据《中华人民共
和国经济合同法》，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双
方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签
订本合同。
第*条工程项目
（*）项目名称：****年度****县*贤镇沙墙村****
（*）工程地点：****县*贤镇沙墙村
（*）工程内容：****年度****县*贤镇沙墙村****位于修
武县*贤镇沙墙村，项目建筑总建筑面积****.**平方米，建筑基底面
积***.**平方米，钢框架结构，地上*层，地下*层，建筑高度*.**，
抗震设防烈度：*度，屋面防水等级：*级，建筑耐火等级：*级，建
设内容为设计图纸中的建筑及安装工程。
工
（*）乙方项目经理：杨小雷证书编号：豫************
（*）承包方式：包工、包料、包工期
第*条合同价款：人民币￥*******.**元，（大写：*******
******元*角*分）。
第*条合同工期
*.开工日期：****年*月**日，竣工日期：****年*月**日。
*.如遇下列情况,经甲方代表签证后，工期可以顺延。
（*）因遇人力不可抗拒的自然灾害（台风、火灾、地震）等造成的停
工。
（*）因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。
（*）因停水、停电等情况达*小时以上时。
（*）甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，
而受影响时。
第*条工程质量标准和保修期
（*）工程质量标准按国家现行施工规范验收。
（*）工程保修按建设有关规定执行，保修自凌工验收签字之日起计
算。
（*）属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙
方应给予免费修补。
第*条材料设备供应
（*）工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。
（*）材料设备附有出厂合格证明，材料设备有异议进行检验。
第*条付款方式
签订合同，递交合同价**%履约保函，施工队进场开始施工，可预
付合同价的**%，施工期间可根据形象进度支付工程款，支付进度不超
过形象进度；工程竣工并经有关部门验收合格后付至合同总的**%，经
第*方结算评审后付至结算价的***%。乙方将结算价*%的质保金保函
交付甲方。
第*条工程变更及付款
（*）本工程采用包工包料包交工的方式，清单工程量内的工程价格
按投标文件的价格计算。
（*）清单外的工程按照甲方认可的现场签证单进行依实结算，项目
价格参照清单内的相同或类似项目单价。
（*）若乙方不能按期完工的，每逾期*天，按应付工程款总额的*
分之*向甲方支付违约金，因工程延误给甲方造成的*切费用和损失
由乙方承担。因不可抗力事件以及甲方原因造成导致工程延误工期，
工期应相应顺延。
（*）甲方在施工中不按合同约定的时间支付工程款，每逾期*天，
按应付工程款总额的*分之*向乙方支付违约金，但因乙方有错在先
的除外。
第*条责任范围
*）甲方责任：
*.负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通。
*.及时组织工程竣工验收工作。
*.按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。
*.甲方委托村委会负责现场的协调工作。
（*）乙方责任：
*.按施工安全规范保证施工质量，精心施工、按时完工、交付使用。
施工期间，乙方应当加强施工安全防范和安全教育，杜绝安全生产事
故的发生。施工质量事故、人身安全事故由乙方承担赔偿责任，甲方
不对此承担任何赔偿责任。
（*）承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得
在施工现场违法乱纪，*旦发生问题，后果自负。
（*）乙方现场施工人员应服从遵守施工场内各项管理规定，服从场地
内保安的管理，妥善处理好相邻单位的关系，否则*切后果自负。
（*）乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责赔偿。触犯法律
的，依法处理。
（*）乙方不得随意将此工程转包他人，尤其不得将工程转包给无资质
的个人。
（*）乙方不得以任何借口中途停止工程施工，除非征得甲方同意方可
停工。
*.负责做好材料、设备的采购，保管工作。
*.负责及时清理建筑垃圾，工程施工结束后，负责清理完毕场内建筑
垃圾。
第*条其它事项
（*）合同签订后，甲方要求增加或变更工程项目，必须遵守下列原
则。
*.经双方充分协商，发出“设计变更通知单”
*.待乙方提交设计图纸、报价或项目调整后，甲乙双方须分别签字盖
章认可。
*.增加或变更内容所需材料必须落实。
（*）乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负。
（*）甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方承担责任。
（*）合同未尽事项，经双方研究另立补充件，与本合同具有同等法
律效力。合同执行中若发生争议，应通过友好协商解决。协商无果，
可向****县人民法院提起诉讼。
（*）合同经双方签字盖章生效，至工程竣工验收和结清工程款后终
止。
第*条本合同*式*份，其中：甲方双方各持*份均，具有同等效
力。
甲方负责人签字或盖章：
乙方负责太签字或盖章：*作
有限公司
甲方盖章：乙方盖章：
签订日期：****年*月*签订日期：****年*月*
功能介绍
热门关键词： 
换一批
焦作最新中标公告推荐
400-999-4928
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
